Bauverzögerung und Leistungsänderung

Auseinandersetzungen über Ansprüche aus Nichteinhaltung der Bauzeit oder Leistungsänderung bestimmten einen Großteil der Streitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten und den Schiedsgerichten, ebenso oft beschäftigen sie Sachverständige und Gutachter. Um zu einer rechtlich einwandfreien Lösung gelangen zu können, sind rechtliche und baubetriebliche Kenntnisse gleichermaßen wichtig. Das Autorenteam aus Richter, Rechtsanwalt und Ingenieuren stellt die beiden Bereiche anschaulich dar und hilft Baujuristen, Ingenieuren und Architekten anhand zahlreicher Beispiele, die auftretenden Probleme zu lösen.

Aus dem Inhalt:

- Baubeginn und Baufortschritt

- termingerechte Fertigstellung

- Vergütungsanpassung, Entschädigung und Schadensersatz

- Dokumentation von Verzögerungen und ihre Abminderung

- Bewertung von Mehrkosten mit Berechnungsbeispielen

- Nachtragsausarbeitung bei Leistungsänderung oder Mengenminderung mit Beispielsfällen

„… im Zusammenspiel zwischen juristischen und baubetrieblichen Ausführungen unerreicht. Alle Autoren haben den Untertitel des Buches ernst genommen…es wird jedes in diesem Buch auftretende Problem aufgezeigt und gelöst.“

VRiOLG Karl-Heinz Keldungs, in BauR 2012, 599

„…ein unerlässlicher Ratgeber für diejenigen, die für die rechtlichen und baubetrieblichen Probleme von Bauverzögerungen und Leistungsänderungen in der Praxis hinreichend gewappnet sein wollen und müssen …von hohem praktischen Nutzen.“

RAe Prof. Dr. Ralf Leinemann und Jarl-Hendrik Kues, LL.M., Berlin, in BauR 2008, 726

Autoren:

VRiOLG a. D. Prof. Dr. Klaus Vygen, Düsseldorf, ist durch zahlreiche Veröffentlichungen bundesweit bekannt.

Dr. Edgar Joussen ist als Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Bau- und Architektenrecht in Berlin tätig. Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu baurechtlichen Themen (u.a. Mitautor beim VOB-Kommentar Ingenstau/Korbion, Bauvertragsrecht nach VOB und BGB), Schiedsrichter sowie Dozent für Seminare zum Baurecht.

Univ.-Prof.em.Dr.-Ing. Eberhard Schubert Hamburg ist Partner der Ingenieursozietät Schubert/Reister in Zweibrücken.

Prof. Dr.-Ing. Andreas Lang ist Gesellschafter der LHR GmbH & Co. KG, Ingenieure und Sachverständige für Baubetrieb und Bauwirtschaft, und lehrt am Studienschwerpunkt Bauwirtschaft der Hochschule Darmstadt.